Лот №125909: Замена газопоршневой установки в комплексе работ согласно прилагаемой смете
Есть особые примечания к закупке (тендеру)
Документы: сертификаты, документы, подтверждающие качество товара (полномочия выполнения работ, оказания услуг).
ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ.
ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС.
Гарантия: Не менее 36 месяцев.
Ответственность: В случае нарушения сроков поставки товара поставщик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости товара, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации.
Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики.
Цены указаны с учетом НДС.
Аналоги не предлагать.
ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ.
ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС.
Гарантия: Не менее 36 месяцев.
Ответственность: В случае нарушения сроков поставки товара поставщик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости товара, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации.
Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики.
Цены указаны с учетом НДС.
Аналоги не предлагать.
Дата начала сбора заявок: 21.02.2024 10:19:40 (время местное МОСКВА+1)
Дата окончания сбора заявок: 07.03.2024 13:30:00 (время местное МОСКВА+1)
Дата фактического закрытия лота: 29.02.2024 13:30:00
Срок поставки: июнь-август 2024 года
Валюта: RUB
Условия оплаты: C отсрочкой платежа : Оплата товара (услуг) 100% в течение ___14__ рабочих дней после получения товара (подписания акта выполненных работ).
Условия поставки: Доставка на склад покупателя : Работы на территории ООО «ДЦК» Адрес: г. Ижевск, ул. Оранжерейная, 24.
Предприятие-инициатор: ООО «Декоративно-цветочные культуры»
| № п/п | Наименование товара | Доп.тех.хар-ки | Ед.изм. | Кол-во | Начальная цена | Шаг снижения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена газопоршневой установки в комплексе работ согласно прилагаемой смете | Замена существующей газопоршневой установки включая работы по демонтажу, монтажу и сдачей в Ростехнадзор. |
компл. | 1 | 5 300 962.80 | 53 010.00 |
Для участия в лоте необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.