Лот №127762: Газовое оборудование
Есть особые примечания к закупке (тендеру)
Возможность приобретения аналога товара: Да, по согласованию с заказчиком.
Документы: сертификаты, документы, подтверждающие качество товара (полномочия выполнения работ, оказания услуг).
ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ.
ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС.
Гарантия: Не менее 36 месяцев.
Ответственность: В случае нарушения сроков поставки товара поставщик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости товара, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации.
Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики.
Цены указаны с учетом НДС.
Документы: сертификаты, документы, подтверждающие качество товара (полномочия выполнения работ, оказания услуг).
ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ.
ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС.
Гарантия: Не менее 36 месяцев.
Ответственность: В случае нарушения сроков поставки товара поставщик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости товара, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации.
Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики.
Цены указаны с учетом НДС.
Дата начала сбора заявок: 16.04.2024 10:56:15 (время местное МОСКВА+1)
Дата окончания сбора заявок: 18.04.2024 13:30:00 (время местное МОСКВА+1)
Дата фактического закрытия лота: 18.04.2024 13:30:00
Срок поставки: По согласованию с заказчиком
Валюта: RUB
Условия оплаты: C отсрочкой платежа : Оплата товара (услуг) 100% в течение ___14__ рабочих дней после получения товара (подписания акта выполненных работ).
Условия поставки: Доставка на склад покупателя : Доставка за счет поставщика на склад ООО «ДЦК» Адрес: г. Ижевск, ул. Оранжерейная, 24.
Предприятие-инициатор: ООО «Декоративно-цветочные культуры»
| № п/п | Наименование товара | Доп.тех.хар-ки | Ед.изм. | Кол-во | Начальная цена | Шаг снижения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клапан термозапорный | КТЗ-80-Ф |
шт | 1 | 8 960.00 | 90.00 |
| 2 | Клапан электромагнитный | Ду80, Ру 1,6 МПа, фланцевый с медленным открытием ВН3Т-6 ст. |
шт | 1 | 125 520.00 | 1 255.00 |
| 3 | Фильтр газовый фланцевый | Ду50 P до 1,6 МПа (с индикатором перепада давления) ФГ16-50 с ИПД |
шт | 2 | 45 500.00 | 455.00 |
| 4 | Регулятор-стабилизатор | РС2-6-К-679 ФЛ. (150…400 мбар) (фланцы PN16) |
шт | 1 | 96 130.00 | 961.00 |
| 5 | Регулятор давления газа фланцевый, | DN50 (Рвых = 80...150 кПа) RG/2MB DN50 |
шт | 1 | 112 500.00 | 1 125.00 |
| 6 | Счетчик газа | Ду100 Qmax/Qmin=10, Q=65...650 м3/ч PN 16бар |
шт | 1 | 157 650.00 | 1 577.00 |
| 7 | Счетчик газа | Ду80 Qmax/Qmin=10, Q=20...200 м3/ч PN 16бар |
шт | 1 | 122 110.00 | 1 221.00 |
Для участия в лоте необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.