Лот №129641: электрооборудование
Есть особые примечания к закупке (тендеру)
Документы: сертификаты, документы, подтверждающие качество товара (полномочия выполнения работ, оказания услуг).
ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ.
ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС.
Гарантия: Не менее 12 месяцев.
Ответственность: В случае нарушения сроков оказания услуг поставщик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости услуги, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации.
Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики.
Цены указаны с учетом НДС.
Аналоги не предлагать
ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ.
ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС.
Гарантия: Не менее 12 месяцев.
Ответственность: В случае нарушения сроков оказания услуг поставщик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости услуги, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации.
Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики.
Цены указаны с учетом НДС.
Аналоги не предлагать
Дата начала сбора заявок: 11.06.2024 15:17:50 (время местное МОСКВА+1)
Дата окончания сбора заявок: 17.06.2024 17:00:00 (время местное МОСКВА+1)
Дата фактического закрытия лота: 17.06.2024 17:00:00
Срок поставки: 01.10.2024
Валюта: RUB
Условия оплаты: C отсрочкой платежа : Оплата товара (услуг) 100% в течение ___30__ кал. дней после получения товара в полном объеме согласно спецификации (подписания акта выполненных работ)
Условия поставки: Доставка на склад покупателя : Доставка за счет поставщика на склад Адрес: г. Сарапул, ул. Оранжерейная, 2.
Предприятие-инициатор: ООО «Объединенная Цветочная Компания»
| № п/п | Наименование товара | Доп.тех.хар-ки | Ед.изм. | Кол-во | Начальная цена | Шаг снижения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMV-3000R | электропривод редукторный трехпозиционный
импульсный 220 в ду 100-200мм (082G3443R3) |
шт | 2 | 126 313.11 | 1 263.00 |
| 2 | Уплотнение сальниковое ридан | vfm-2r dn 65-80
vf-3r dn 15-80-5...150 c |
шт | 2 | 5 961.19 | 60.00 |
| 3 | Уплотнение сальниковое ридан | vfm-2r; VF3R DN 100-300-5 +150C |
шт | 2 | 9 248.09 | 92.00 |
Для участия в лоте необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.